桩基础施工合同

桩 基 础 工 程 合 同 书

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（GF-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、 工程名称：

第二条、 工程地点：

第三条、 工程内容：

1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值KN，单桩竖向极限承载力为KN。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：Ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款2000元。

第五条、付款方式：

（一） 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

（二） 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；

3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

3、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。

第九条、注意事项；

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法人代表签名：法人代表签名：

委托代理人签名：委托代理人签名：

合同签定日期：年 月 日

合同签定地点：

桩基础工程施工合同书

甲 方:

乙 方:

签订日期：年月日

签订地点：

甲 方：

乙 方：

经双方友好协商，甲方将桩基础工程发包给乙方施工，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守：

第一条：工程概况

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 工程内容：桩砼灌注、钢筋、清桩土等全过程施工

四、 承包方式：包工包料

五、质量标准：工程根据施工图纸和设计要求，按照国家及省市桩基础设计与施工技术规程标准验收。

六、施工工期：

开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第二条：工程造价：

经双方协商确定采用固定单价方式结算，每立方米元。（固定单价中含桩材料实验检测费及水电费等，不含试桩检测费，甲方不再给计取任何费用）。

工程量约为立方米，工程总价约为人民币（大写）：元（￥元）

第三条：工程款拨付方式及时间

1、工程款拨付方式：以货币资金形式支付

2、工程款拨付时间：乙方施工工程量达到总量的50%时；经甲方及监理公司验收合格后，拨付合同工程总造价的%；桩基础工程全部施工完，经甲方及监理公司验收合格并结算完后，拨付工程总造价的%；整体工程竣工验收合格结算后，支付到工程总造价的95%，工程总造价5%的质保金在工程竣工验收合格后二年内付清。

3、工程款支付程序：履行甲方内部付款程序。

第四条：双方职责

甲方工程负责人：

乙方工程负责人：

监理单位：负责人：

（一）甲方职责：

1、负责办理开工手续及监理报验手续，负责轴线定位；

2、负责组织图纸会审，向乙方进行图纸、技术交底，提供施工图纸2份和有关技术资料；

3、负责对乙方进行工程质量、进度监督管理和工程完工验收；

4、负责处理现场所发生的不可预见的情况；

5、乙方进场时，现场应满足“三通一平”，电源容量达到正常施工标准；

（二）乙方职责：

1、 根据甲方提供的技术资料及现场情况，编制施工组织设计（或施工方案），报甲方和监理公司审批后，方可施工；

2、乙方确保桩身质量，不出现断桩及离析现象，必保桩静载及动载实验一次通过；如达不到要求，乙方承担全部责任；

3、乙方严格按国家施工规范施工，施工中出现的一切事故均由乙方负责，并承担由此给甲方造成的经济损失。

4、乙方在施工中接受甲方、监理公司管理，负责技术资料及施工记录，并将完整资料在完工后按监理公司要求提供；

5、乙方必须保证按合同约定工期完成承包范围内的全部施工任务。

第五条：违约

由于乙方原因工期延误，按延误工期承担违约金元/天。如因甲方原因使现场无法正常施工，工期顺延。

第六条：争议

如甲乙双方发生争议时，协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院提起控诉讼。

第七条：其它

1、本合同未尽事宜，双方协商另行签订补充协议。

2、本合同一式四份，双方各执二份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人：法定代表人：

年月日

签个合同范本，和补充协议就可以 你这样的合同 修改工程合同本质

桥梁桩基套筒式声测管接头怎么连接

1.钳压式单接头和双接头：

它本身是一种声测管连接方式的专利产品，单接头为一头有接头另一头是直接焊接在管体上的，焊接时用气保焊做的无漏点全密封焊接。关于接头部分略大于管径，然后可以直接套在另一根管子上，用液压钳压紧就好。在这个接头部位有两个突起，在突起内有两个密封圈，可以起到防止浆体倒灌的作用。双接头就是在管子两端都用液压钳压紧。

2.螺旋式连接：

这种连接方式非常的方便且易操作，接头分为两部分，分别被焊接在两根管子上，接头上有正反丝扣，检查好密封圈用管钳旋紧就好了。

3.套筒式连接：

这种可以说是一种比较传统的连接形式了，只在接头的一端焊接上一个比管径略大的钢管切段，长度在70mm左右，安装时直接将这段接头套接在另一根管子上就可以了。

4.承插式连接：

承插式接头主要是利用弹簧卡进行连接，在它的一端有密封圈和卡子，在另一端内部有卡槽，一插入就可以进行相连。同时它也被称为免焊接套筒式声测管。